• İhale No
    219829
  • İhale Adı
    MAL ALIMI
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    28 Kasım 2012 14:00
  • İdare
    ANKARA KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    27 Kasım 2012
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üye Ol
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    MAL ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    BAKANLIKLAR / ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903124175190 - +903124259733
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    ihale@kho.edu.tr
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    ISISAL CİLT KAPAĞI ALIMI
MİKTARI:    4    KALEM
MALIN TESLİM YERİ:    KHO.LOJ.DES.K.LIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) MAL SAYMANLIĞI
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA 4 (DÖRT) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    28/11/2012-14:00
 
İHALE İLANI METNİ  
ALIMI YAPILACAK MALZEME LİSTESİ

S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI D.B.
1 ISISAL CİLT KAPAĞI 5 MM.(24-40)(100'LÜ KUTU) 5 ADET
2 ISISAL CİLT KAPAĞI 7 MM.(40-55)(100'LÜ KUTU) 6 ADET
3 ISISAL CİLT KAPAĞI 9 MM.(55-75)(100'LÜ KUTU) 3 ADET
4 ISISAL CİLT KAPAĞI 12 MM.(75-100)(100'LÜ KUTU) 3 ADET

NOT:

1.Doğrudan Temin Alım Usulü ile alıma teklif vermek isteyen istekli adayları teklif mektubu örneğini Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığından alacaktır.
2. İstekliler tekliflerini 28 KASIM 2012 Saat:14:00'a kadar Kapalı Zarf İçerisinde Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜNE AİT (1 KALEM GÖMLEK) SÖZLEŞME

Götürü Bedel Mal Alımı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları 
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................
(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin adresi Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Yücetepe / ANKARA olup, 
Tel no : 425 04 42/2516
Faks no : 425 97 46
Elektronik posta adresi (varsa): --
2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi : ........................................................................
................................... olup,


Tel No :
Faks No :
Elektronik Posta Adresi (varsa) :
Vergi Numarası :
Vergi Dairesi :
Banka Adı ve Şubesi :
Banka Hesap Numarası :


2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

İş Tanımı 
Madde 3- Slh.Kuv.Bnd.Okll.K.lığının ihtiyacı olan 4 Klm. (17 Adet) Isısal Cilt Kapağı ihale dokümanı ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Mal ile ilgili aranacak özellikler ve diğer ayrıntılar sözleşmede diğer hususlar bölümünde belirtildiği gibidir.

Teminata İlişkin Hükümler
Madde 4-
4.1 Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı, sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır. 
4.2 Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak getirmemesi hallerinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, bu iş için yatırılan teminatı hazineye irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir. 
4.3 İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edildikten sonra (Kat’i kabulü yapıldıktan sonra) bu iş için yatırılan teminat yükleniciye iade edilecektir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 5- Götürü Bedel Mal Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ................................................................................................................................’dir.


Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 6- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 
Madde 7- Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir.

Sözleşmenin Ekleri
Madde 8- İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Sözleşmenin Süresi
Madde 9- Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 (Atmış) gündür. 

İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
Madde 10- 
10.1.İşin yapılma yeri: Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Yücetepe / ANKARA 
10.2. Malın teslim yeri ve işe başlama tarihi: Mal sözleşmenin yüklenici tarafından imzalanmasından sonra 4 (dört) takvim günü içerisinde Kara Harp Okulu Loj.Ds.K.lığı Tüketilebilir Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Şayet son teslim günü tatil gününe rastlarsa; tatil gününün bitimini takip eden ilk iş günü malların teslim edileceği son gün olacaktır.

Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 11-
11.1. Sözleşmenin bedeli malın tesliminden müteakip onay belgesinde belirtilen uzman üyelerin kontrolünü yapılmasına müteakip usulüne uygun belgelere istinaden 03-2-1-05 ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Parası olarak ödenecektir: 
11.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Gecikme Cezası
Madde 12-
12.1. İdare tarafından sözleşmenin 12 nci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %0,5(Binde beş) oranında Gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme 5 (beş) takvim gününü geçemez 5 (beş) takvim gününü geçtiği takdirde sözleşme fesh edilecek ve yüklenici Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesi f bendi uyarınca değerlendirilerek; idarenin bundan sonraki yapacağı ihalelere alınmayacaktır. 
12.2. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protosto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 13- Mücbir Sebepler: İdare;Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Madde 14-
14.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 
14.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
Madde 15- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.
Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Madde 16-Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde bu sözleşmenin diğer hususlar bölümünde belirtilen niteliklere uygun olmayan, kusurlu mal getirmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesi f bendi uyarınca hareket edilecektir.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 17- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 18- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Diğer Hususlar
Madde 19-
19.1 Yüklenicinin taahhüdü çerçevesinde getirilen, 4 Klm. Isısal Cilt Kapağı, Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonunca, tutulan numunesine göre ve aşağıda belirtilen teknik özelliklerine uygun olarak muayene edilecektir. Bu muayene neticesinde yüklenicinin getirdiği mal red olursa; yüklenici teslim süresi içerisinde redde karşılık sadece bir kez mal getirme serbertisine sahiptir. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca muayene neticesi tutanak altına alınacaktır.

S.NU. MALZEMENİN CİNSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ MİKTARI D.B.
1 ISISAL CİLT KAPAĞI 5 MM. (24-40) (100'LÜ KUTU) SIRT BÖLÜMÜNÜN İÇİNDE METAL OLACAK, ÖN VE ARKA KAPAKLARI SAYDAM, NUMUNESİNE GÖRE OLACAKTIR. 5 AD.
2 ISISAL CİLT KAPAĞI 7 MM. (40-55) (100'LÜ KUTU) SIRT BÖLÜMÜNÜN İÇİNDE METAL OLACAK, ÖN VE ARKA KAPAKLARI SAYDAM, NUMUNESİNE GÖRE OLACAKTIR. 6 AD.
3 ISISAL CİLT KAPAĞI 9 MM. (55-75) (100'LÜ KUTU) SIRT BÖLÜMÜNÜN İÇİNDE METAL OLACAK, ÖN VE ARKA KAPAKLARI SAYDAM, NUMUNESİNE GÖRE OLACAKTIR. 3 AD.
4 ISISAL CİLT KAPAĞI 12 MM. (75-100) (100'LÜ KUTU) SIRT BÖLÜMÜNÜN İÇİNDE METAL OLACAK, ÖN VE ARKA KAPAKLARI SAYDAM, NUMUNESİNE GÖRE OLACAKTIR. 3 AD.

19.2. Getirilen malların garanti süresi; malların kati kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresi içerisinde evsafını yitiren mallar; aynı koşul ve şartlarda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
19.3. Firma, alınacak ürünlerin tasarruflu ve daha işlevsel kullanımı maksadıyla, İdarenin belirteceği tarihte, ücretsiz, kullanıcı eğitimi verecektir.

Kodlandırma Hükmü
Madde 20-
20.1. Müteahhit, MSB.lığına herhangi bir ilave mali yük getirmeksizin, TSK.ya temin etmeyi taahhüt ettiği malların kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru dilekçesi, malzeme tanımlama bilgileri, imalatçı sözleşmesi ve teknik veriler, çizimler gibi) Milli Kodlandırma Bürosuna (MSB.Tek.Hiz.D.Bşk.lığı) vermek, ve kodlondırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, kodlandırma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi MKB.ye vermekle yükümlüdür. 
20.2. Bu maksatla mütahhit, MKB.nin kodlandırma için talep edeceği formları ve diğer bilgileri kağıt, disket, e-mail gibi vasıtalarla ve MKB.nin kodlandırma uzmanlarınca belirtilen özelliklere göre, tam ve eksiksiz olarak hazırlayacak ve MKB.ye teslim edecektir. Müteahhit, Türk MKB.nin isteği halinde, malzeme tanımlama bilgilerini derlemek üzere, MKB.ye uzman personel görevlendirmekle yükümlüdür.
20.3. Firmanın muayeneye çağrı tarihine kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (acil durumlarda, çok parçalı sistemlerde veya kodlandırılması diğer NATO Ülkelerince yapılacak malzemelerde), Türk MKB.ce onaylanan kodlandırma protokolü ve malzeme listesinin tedarik makama ibraz edilmesi halinde , müteahhit kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecek ve kabul ile ilgili işlemlere başlanacaktır. Söz konusu malzeme MKB.ce kodlandırma sırasına alınacak ve kodlandırma işleminin tamamlanmasını müteakip sonuçlar (NSN ve DD-146 Formu), müteahhit ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının Kodlandırma Bürosuna bildirelecektir.

20.4. Yurt dışı kaynaklı malzeme durumunda, NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) 4177 gereğince, müteahhit veya taşeron, kendi ülkesini kodlandırma makamları ile temasa geçmek ve kodlandırma veya kullanıcı kaydı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve belgeyi sağlayarak, işlemin sonuçlandırmasını sağlamaktan sorumludur.
20.5. Eğer müteahhit/tali müteahhit veya taşeron, daha önce bu şartname ile satın alınacak malzeme ile ilgili kodlandırma işlemini yaptırmış ise, kodlandırma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. Yurt dışı kaynaklı malzemeler için, anılan malzemenin NSN.si olupta, NATO NMCRL dökümanında Türkiye “kullanıcı” olarak kayıtlı ise, müteahhit kodlandırma işleminden muaf sayılır. 
20.6. Müteahhit, esas üretici veya tali müteahhitlerden temin ettiği mal içinde gerekli bilgi ve belgeyi bu hüküm kapsamında temin etmekten sorumludur.

Yürürlük
Madde 21- Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 21 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.........../.........../2012 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur.
 İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
   a.Şikayet ve Başvuru Makamı:  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
   b.Telefon Numarası:  +903124175190
   c.Fax Numarası:  +903124183226
   d.Elektronik Posta adresi:  
  Yazıcıya Gönder   

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim

Çağrı Merkezi

0 850 840 3527

VERİTABANI

KURUMSAL

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2025 ihaletakip.com.tr